工程款承诺书
在充满活力，日益开放的今天，我们使用上承诺书的情况与日俱增，相比于口头承诺，承诺书的约束力更强。写起承诺书来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的工程款承诺书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程款承诺书1
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的`某某工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
公司（盖章）：_______
_______年_______月_______日
工程款承诺书2
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的`工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的××工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
×××公司（盖章）
20×年×月×日
工程款承诺书3
XXXXXXXXXXX：
我单位负责建设的 工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的.任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
招标单位名称：（盖章）
20xx年XX月XX日
工程款承诺书4
致：XX（招标人）
我公司XX对XX（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：
（一）、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。
（二）、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的`承诺履行。
（三）、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方承担。
全权代表（签字）：XX
XX年XX月XX日
工程款承诺书5
致：XX（招标人）
在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻甲方的意见，维护甲方的利益，严把质量关，把向甲方提供优质服务，作为我们工作目标。
我单位本着想甲方之所想，急甲方之所急。在项目服务过程中与甲方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。具体措施如下：
（一）、成立专项设计组，专人专职负责此项工程。
（二）、严格执行国家制订的`规范和地方法规，贯彻设计终生责任制的质量要求。
承诺单位（盖章）：XX
法定代表人（盖章或签字）：XX
日期：XX年XX月XX日
工程款承诺书6
XXX住建局：
由我公司开发建设的建设项目施工进入施工阶段，在施工过程中我单位承诺一定按照施工合同和施工进度进行拨付该工程款，绝不拖欠和挪用该工程款，如有上诉违规现象，一切后果自行承担。特此承诺
_____________________________（签章）20___年___月___日
工程款承诺书7
承诺书本人 （身份证号码： ），为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款（大写： ），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写： ）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的'纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人：
见证人：
日期： 年 月日
附件：
1、班组承包合同
2、工人工资花名册福建大舟建设集团有限公司福建大舟 班组工人工资结算表福建大舟建设集团有限公司厦门分公司
工程款承诺书8
垫付工程款承诺书：
我公司负责开发建设的 工程进入投标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的`规定组织投标工作，并在此郑重承诺：
我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中，愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺，合同进度付款条件相应修改。
特此承诺。
单位（盖章）
工程款承诺书9
建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的 项目，现申请核发施工许可证，本单位郑重承诺：
一、截止申请之日，我单位已竣工或在建的其他工程项目，无拖欠工程款的情形。
二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的.农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。
本承诺自签字盖章之日起生效。
法定代表人（签字）：
建设单位项目负责人（签字）：
建设单位（公章）年 月 日
工程款承诺书10
陕西安康恒鑫建设工程有限公司：
我公司负责建设的` 石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑 工程在开工后至施工完成过程中，我公司将承诺做到以下几点：
1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全；
2、在工程完工后，我公司将支付全额人工工资及机械费用；
3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复，如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况，我公司将全额负责赔偿款项；
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称（盖章）
20xx年XX月XX日
工程款承诺书11
致： 招标人
我单位向贵公司郑重承诺：如果我单位中标本项目由我单位组织施工，绝不分包、不转包。如发现我单位有分包现象，招标人可立即终止合同，且责任与损失由我单位负责。
投 标 人： 圳昌装饰集团有限公司 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
时 间： 20xx年11月11日
工程款承诺书12
致xxxxx：
我单位在工程施工招标中，如有幸中标在这项工程的实施过程中，我们除响应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺：
为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方承诺在业主指定的银行开设唯一的'结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意业主及银行对银行账户资金的管理、监督和检查，绝不挪用、挤占工程建设资金，并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资金专款专用。
若我单位违背以上承诺，非法挪用工程建设资金，则以全部履约保证金作为违约金交予业主，同时，我单位将自动退场，并放弃在贵公司的投标资格。
承诺单位(盖章)：
法人代表(签字)：
日期：年 月 日
工程款承诺书13
致：xxx电讯科技工程有限公司
贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写：xxxxx元整（￥：xxxxx元）未支付。
经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：
一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后x日内付清全部工程款，即￥xxxx元；
二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥：xxxxx元；
三、本案已经发生的诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件；
四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；
五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的`违约金。
xxxx股份有限公司（盖章）
xx年xx月xx日
工程款承诺书14
珠海市建设工程招标投标管理中心：
我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的.合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称（盖章）
年月日
工程款承诺书15
关于不拖欠施工单位工程款的承诺书
由我单位建设的即将进入施工阶段，为确保工程顺利进行，营造良好、和谐的施工氛围，本公司现郑重承诺：将及时、认真履行与施工单位签订的`施工合同条款，不拖欠施工单位应得的工程款。
特此承诺！
包头市公司
【工程款承诺书】相关文章：
工程款支付承诺书07-29
精选工程款支付承诺书四篇05-07
工程款支付承诺书14篇02-01
工程款付款委托书12-15
诚信承诺书04-09
餐饮承诺书01-14
离职承诺书04-17
药店承诺书11-14
师德承诺书11-15